Archives 2010-2021

Précisions sur la durée des contrats d’achat d’électricité des petites installations photovoltaïques sur bâtiment (<100kW)

Au journal officiel de ce jour est paru l’arrêté du 11 mars 2021 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts.

Cet arrêté vient modifier les prescriptions de l’arrêté du 9 mai 2017 applicable aux petites installations (en toiture ou faisant fonction d’ombrière, de brise-soleil…) situées en métropole continentale, ainsi que les prescriptions de l’arrêté du 4 mai 2017 applicable aux petites installations situées en Corse ou en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion).

Les modifications apportées s’appliquent aux contrats d’achat qui ne sont pas encore signés à la date du 2 avril 2021, date de son entrée en vigueur.

A l’article 2 de ces arrêtés tarifaires, il y insère une définition de la notion d’achèvement entendue comme la « date de délivrance du Consuel » (une précision qui figurait auparavant à l’article 6 relatif à l’attestation sur l’honneur de conformité).

 

A l’article 7 de l’arrêté du 9 mai 2017 et à l’article 8 de l’arrêté du 4 mai 2017, relatifs à la durée du contrat d’achat, il y apporte les clarifications suivantes :

  • La prise d’effet du contrat est subordonnée à la fourniture de l’attestation sur l’honneur de conformité sur laquelle figure la date d’achèvement de l’installation, c’est-à-dire la date de délivrance du Consuel.
  • Le co-contractant du producteur a la faculté de solliciter le Consuel, étant précisé qu’en cas de discordance entre la date d’achèvement figurant sur l’attestation et celle figurant sur le Consuel, celle du Consuel prime.
  • A défaut de transmission du Consuel par le producteur, la date d’achèvement est considérée comme étant la date de mise en service du raccordement de l’installation au réseau public pour le calcul de la durée du contrat.
  • Le délai d’achèvement de l’installation doit correspondre à la limite la plus tardive entre :
    • 18 mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur
    • OU
    • 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement (telle que déclarée par le gestionnaire de réseau) « dès lors que le producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais ».

A ce dernier égard, il s’agit essentiellement d’une réécriture des articles susvisés qui prévoyaient, initialement, un mécanisme de prolongation du délai de 18 mois en cas de retard des travaux de raccordement (non imputables au producteur), en accordant deux mois supplémentaire à compter de la fin des travaux pour achever l’installation.

Il n’est toutefois plus prévu que le gestionnaire de réseau notifie à l’acheteur le motif du retard des travaux de raccordement.

En outre, pour les installations situées en Corse ou en outre-mer, les dates de demande complète de raccordement et de fin de travaux à prendre en compte sont « augmentée[s] du retard éventuel à la délivrance de la proposition technique et financière ou de la convention de raccordement par le gestionnaire de réseau, vis-à-vis des délais prévu par sa documentation technique de référence ».

 

Dans tous les cas, la durée des contrats d’achat, de 20 ans à compter de la date de mise en service de l’installation, et la sanction du dépassement de la date limite d’achèvement (consistant en la réduction de la durée des contrats du triple de la durée de dépassement), demeurent inchangées.

Sorry, our English website is under maintenance. It will be available very soon. Thank you.

Dernière actualité

Actualités

Soyez connectés au temps présent grâce à nos actualités, veilles & points de vue. Vous recevez du contenu centré sur vos intérêts. Et parfois un peu de nos coulisses.